米国対ミューラー

米国対ミューラー
アメリカ合衆国最高裁判所
1885年12月22日提出 1885年1月19日決定
完全なケース名	米国対ミューラー
引用	113米国153 (以上) 5 S. Ct. 380; 28 L. Ed. 946
裁判所の会員
最高裁判所長官 モリソン・ウェイト 陪席判事 サミュエル・F・ミラー · スティーブン ・ J・フィールド ジョセフ・P・ブラッドリー · ジョン・M・ハーラン ウィリアム ・B・ウッズ · スタンリー ・ マシューズ ホレス・ グレイ · サミュエル・ブラッチフォード
判決意見
過半数	ブラッチフォードは全員一致で

米国対ミューラー事件（113 US 153 (1885)）は、米国最高裁判所における契約訴訟であった。

請負業者は、建物用の石材を米国に供給し、鋸で切り、仕上げるという「要求」をすべて実行するために雇われました。しかし、米国は、特定の種類の石材で建物を完成させることの妥当性、および敷地自体の妥当性について疑問を抱き、作業の遅れが生じました。作業の中断には、いくつかの委員会による建物の基礎と石材の検査が含まれていました。

裁判所は、請負業者は米国による工事の強制的な中断および遅延に対して損害賠償を請求できると判断した。^{[1]付随事項として、裁判所は、建物の「}建設に必要となる可能性のあるすべての寸法石材」を供給する契約には、 「建物に通じるアプローチまたは階段」で使用される寸法石材は含まれないと判断した。

• アメリカ合衆国最高裁判所判例一覧、第 113 巻

• United States v. Mueller、113 U.S. 153 (1885)のテキストは、Justia Library of Congress から入手できます。